你见过哪些装修案例，可以把收纳做到极致吗

装修无小事，但装饰 装修合同 纠纷案例也层出不穷。新手装修如何避免纠纷?就让我带领你们分析这个案例，自然心里有底。

某人诉某公司装饰装修合同纠纷案

文号:上海市浦东新区人民法院

原告xx，男，1945年12月29日生，汉族，住上海市xx室。

被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司，住所地上海市xx号。

法定代表人xx。

原告xx诉被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，由原上海市南汇区人民法院受理后，依法适用简易程序，由审判员闵浩德独任审判，于2009年7月6日公开开庭进行了审理，原告与被告法定代表人到庭参加诉讼。因原上海市南汇区人民法院撤销并入上海市浦东新区人民法院，2009年8月9日起由上海市浦东新区人民法院继续审理。审理中，本院陆续准予了原告对涉案房屋装修进行质量检测和修复费用评估的鉴定申请，委托有关鉴定部门进行司法鉴定。又分别组成合议庭，于2009年11月30日、2010年3月16日进行了两次公开开庭审理，原告与被告法定代表人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告xx诉称，原、被告于2009年3月15日签订《上海市家庭居室装潢装修施工合同》后，被告将装修施工转包给无装修主体资格的蔡xx，装修过程没有计划，野蛮施工，偷工减料，使用劣质材料甚至有安全隐患的材料，每个工种在施工后都要返修，且返修质量极差，有的还不及返修前的状态，现造成许多严重后果：淋浴池浴柱施工及安装尺寸出错导致不能使用且手柄表面擦伤、卫生间台盆浴霸损坏、开关面板插座脏歪斜间隙过大装倒位等、插座接线孔内留有沙子、从未见过如此低劣门套制作、储藏室严重变形导致应急活门无法打开使用、大面积涂料胶水倒翻阳台墙面和铝合金窗框上、插座错误导致脱排不能安装、淋浴器旁数只插座接地短路引起整个回路跳闸、淋浴器遭短路电击、燃气管道三次拆装与换管、燃气二次泄漏检测、连接淋浴器燃气管尺寸出错导致冰箱无法放置、大理石门槛宽度尺寸过小导致地板安装要增加铜嵌条、所贴瓷砖出现不平缝隙过大横竖错位五处上下颠倒空鼓数十块等等。更为严重的是：隐蔽工程验收不合格，根本不符合“上海市住宅装饰装修验收标准”中关于排水管道、电气、卫生设备等强制性条款规定，造成极其严重的安全隐患。施工七十多天，主体四扇实木复合门未安装、储藏室铝合金门未配作、卫生间附件一件未安装，由于拖延工期返修返工等原因严重影响橱柜水槽脱排灶具地板马桶等后道工程进展和家电安装。故要求中止与被告签订的施工合同，不再支付剩余工程款5,335元(人民币，以下同)要求被告赔偿因施工不当造成的经济损失34,610.15元，其中未完成工程费用4,296.8元、工程逾期违约金4,000元、损害器物赔偿费用3,170元、隐蔽及相关工程推倒重来装修费用21,210.35元、其他费用1,900元、垫付款33元。

被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司辩称，对原告要求解除合同不再支付剩余工程款没有异议,但原告对因施工不当造成经济损失需要举证，由于做好油漆后原告将钥匙收回去了，故不存在违约和支付违约金，因没有造成损坏，故不同意原告要求器物损坏赔偿的诉讼请求。

经审理查明，2009年3月15日，原告(即合同甲方，下同)和被告(即合同乙方，下同)签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份，原告将位于上海市xx号502室房屋交由被告装修，合同约定：承包方式为“半包”，总价款为19,300元工期自2009年3月18日开工至2009年4月26日竣工付款方式：水、电、管线隐蔽工程通过验收30%计5,790元、油漆工进场前35%计6,455元、验收通过当天30%计5,790元、签订工程项目变更单时5%计965元合同“违约责任”中有：1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方50元6、由于甲方原因造成延期开工或者中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方50元7、甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元8、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元，工期顺延。合同在“其它约定”中约定：甲方负责提供地板、磁砖、龙骨、防潮膜、樟木片、龙头、卫洁、马桶、水斗、灯具、锁具、电气。在作为合同附件的《预算表》中列明了“分部工程项目”的名称数量、材料和人工的价格、施工工艺，其中有：四处“整体套装门”材料各750元、人工各120元、施工工艺为“1.8厚杉木板基础、柚面饰面板、木线条”，储藏室移门(订购)材料536.8元，储藏柜材料439.2元、人工195.2元，厨房水斗和龙头(甲方提供)人工各60元，卫生间座便器和台盆(甲方提供)人工费各60元，卫生间龙头(甲方提供)人工100元。合同签订后，被告于当月18日进场施工，原告也于当月21日、4月8日向被告分别支付了6,000元和7,000元装修款。2009年4月17日，在油漆工项目结束时，原告以被告未填保管单为由将房屋钥匙收回。此后被告又通过与原告联系后进场继续施工到6月上旬，又因双方争执不断而停止施工，尚有厨房、主卧室、客卧室、卫生间四扇“整体套装门”没有完成储藏室移门没有订购安装卫生间马桶、龙头、台盆和厨房水斗、灶具、脱排油烟机没有安装。另查明，被告在施工过程中，将浴霸排风管及阀座损坏、台盆四脚损坏、阳台墙面遗有0.6*0.8平方米的胶水痕迹、走道顶灯海绵垫损坏。

审理中，因原告申请，本院委托上海市质量监督检验技术研究院对房屋装修质量进行了鉴定，结论为：在给排水管道分项、电气分项、吊顶及镶贴分项中，存在与国家和地方标准规范的相关条款要求不相符合的质量缺陷。对此鉴定报告，原告认为电源接线盒的牌子不对、吊顶写的宽度应是高度、报告第四页6中“所以502室内给水管道渗水”漏掉了“渗”字、另外有些检测内容没有写入报告。被告则认为检测时应该是没有渗水的。原告提出因被告营业执照经营范围没有“家居装饰装修施工”内容，变更诉讼请求为：1、要求判决与被告签订的装饰装修合同无效并返还已付工程款13,000元2、要求被告赔偿因施工不当造成经济损失22,868.9元，其中：隐蔽工程及相关工程重新装修费用8,798.9元，拆除旧装修及垃圾清运费2,500元，损坏器物赔偿费用3,170元，其他费用1,900元3、要求被告承担全部质量鉴定费4,500元4、要求被告赔偿不当装修造成对房屋结构影响1,000元5、要求被告赔偿精神损失费1,000元。

因调解未成,原告申请对装修缺陷修复重装费用的工程造价进行评估。经上海市高级人民法院委托上海中世建设咨询有限公司进行鉴定，出具了《关于xx号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目工程造价司法鉴定书》，结论为：本案所涉xx号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目金额为7,049元。原告认为该司法鉴定书错误百出：1、第二页水管漏掉了封管费用440元2、第二项墙面开凿应该是40米、108元3、拆除重装和表面涂装的费用有1,800元，其中涂装的费用有1,500元，因为接线管要取出来，再弄水泥，和原来的涂料会有色差4、没有提到走道吊顶和约定不符，水管更换要拆吊顶，有重装、垃圾等费用，重装工料费220元，加起来680元5、卫生间档水条170元漏了6、热水器要拆下来，重装和天然气检测要150元，报告没有提出7、漏掉了三个墙洞90元8、浴霸重新安装需要增加50元9、垃圾清运费要300元，还有第二次清除要被告负担清运费10、报告中有12.48个螺钉，不能买11、现在安装不用麻丝了应该参照装饰装修的有关事项12、接线暗盒数量不正确13、关于磁砖镶贴，原告提供的资料表明总费用是3,829元，用于厨房卫生间的是3,530元，用于阳台的是264元，搬运费35元，但鉴定书全部用61元计算是错误的14、厨房间卫生间的面砖写成了地砖15、装修五个平方不会买五个平方的地砖，评估报告没有合理的操作性16、南、北阳台的地砖面积和合同预算有点差异17、面砖返工面积8.64平方米不合理，地坪翻掉还漏了防水处理159.15元18、橱柜的上下部磁砖也不排除有缺陷，所以裂缝地砖应该是5块不是3块19、被告没有做过防水处理，面积少估了20、厨房间橱柜需拆掉再重装，而且会影响质量，原告要求赔偿4,300元，但评估报告没有包含此内容21、灯具拆掉重装应考虑拆下费用50元、重装费用200元22、关于损害赔偿问题不评估没有道理，总共3,100元应该赔偿23、涂料污染墙面要增加费用170元24、热水气遭电击，不知道是否损坏，以后还不知道会不会坏25、主卧大理石钢窗用的是劣质水泥，要重新贴，增加300元费用26、由于被告没有居家装修和施工经验导致大理石失调，只能用铜嵌条，增加费用100元27、合同施工期间水费、电费工185.9元要被告承担28、司法鉴定文本中指责原告无理由要求终止合同是对原告不尊重。认为不包括未评估的，少算了3,000元，但原告表示不需要另行委托评估。被告对该工程造价司法鉴定书没有异议。上海市质量监督检验技术研究院和上海中世建设咨询有限公司有关技术人员到庭接受了当事人的质询并对鉴定报告中的相关问题进行了说明。

另查明，被告系其法定代表人xx一人独资有限责任公司，经营范围为：建筑装饰设计工程，景观工程设计施工，园林绿化工程，土方工程，设计、制作各类广告。

上述事实由原、被告的当庭陈述和原告递交的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》附《预算表》一份、《收据》二份、被告《档案机读材料》等证据证实。

本院认为，依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,但违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。本案中，被告既未取得家庭装潢施工项目的经营许可，又未取得相应施工资质，故其与原告签订家庭居室装修合同并进行装修施工，违反了相关行政法规的强制性规定，故该合同系无效合同。根据法律规定，如合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。现在本案中，除鉴定部门认定存在质量问题的部分之外，因已达到原告的合同目的，为物尽其用，避免社会资源不必要的浪费和损失，没有必要进行返还、折算已装修价款，故原告要求退还全部已付装修款，本院不予支持。被告的装修施工经鉴定存在多方面的缺陷，故被告应承担相应的责任。现双方对按预算表合格装修的总价款均没有提出异议，故实际装修的价款可以此预算表为参照。被告未完成的装修项目：储藏室移门、卫生间马桶、龙头、台盆和厨房水斗、灶具、脱排油烟机的安装，可按该预算表标明的价款扣除其中四扇“整体套装门”的门套未完成相关工序和工艺要求，价款予以酌扣，至于原告要求退换被告提供的门但没有提供关于该门应有标准的相关证据，该预算表对门的材质和工艺也未予写明，故本院难以支持。被告应承担的装修缺陷修复重装费用，本院以有关技术部门的质量鉴定和工程造价鉴定为基础，结合原告对鉴定的相关意见予以确定关于被告在装修过程中对原告物品的损坏，也一并予以考虑。至于原告主张的房屋结构影响和精神损害赔偿，因没有提供相关的事实和依据，本院不予支持。值得一提的是，居民在房屋装修聘请装修单位时，应充分注意该装修单位的经营范围和施工资质，与正规的居家装潢公司签约，不能仅看价格决定装修单位，以减少烦恼和经济损失。据此，依照《中华人民共和国 合同法 》第五十二条第一款第(五)项、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

一、被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司应偿付原告xx装修缺陷修复重装费用和损坏物品赔偿人民币8,549元，此款与原告xx未支付装修款5023.2元抵扣,被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司于本判决书生效之日起10日内偿付原告xx人民币3,525.8元

二、驳回原告xx的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

本案受理费799元、鉴定费5,500元，共计6,299元，由原告xx负担受理费599元，被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司负担受理费和鉴定费5,700元此款已由原告预交，被告应于本判决书生效后7日内交本院。

如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

审判长杨建芳

审判员闵浩德

代理审判员 叶利芳

书记员朱婷

小户型居住空间狭小，装修时应选择小家具，舍弃常用的大沙发，木茶几等，选择简洁的沙发和茶几，使空间更简单。例如，这个小型的家庭房间用一个比较短的真皮沙发，和一个玻璃盘子，简单实用，避免复杂而复杂的空间。

2：用色彩、装饰品点亮空间

小客厅的空间装修不是那么单调，如果只是白色或米色的装饰，那就很无聊了。那么，用精美的饰物来创造一个明亮而时尚的空间是很好的。客厅装饰有田园风格，绿墙，粉红色和白色布料，空间更加有趣。

3：制作超强储物空间

小型公寓客厅装修可以充分利用电视背景墙，沙发背景墙，角落空间等客厅空间，做好储物柜，使功能强大的小空间也能组织得当。在这个小公寓的客厅装饰案例中，客厅沙发背景墙做成了网格接收柜，可以摆放书本和装饰品，大大小小的物品可以放在这里，也可以避免空间混乱。

现代轻奢与新中式风格融合的效果也是很有可能的。轻奢不是一种风格，而是一种设计表达和设计形式。在这里，我们分享两套豪宅装饰设计，轻豪华新中式风格和轻豪华中式风格。说实话，让我们看看效果。

客厅。黄金元素经常用于轻型奢侈品。如果在新的中式风格中加入这些元素，效果会更惊人吗？从客厅的角度来看，沙发墙的装饰、壁灯的材质、端视柜的金色线条都体现了光线奢华的重要元素，效果也不错。现代时尚并不缺乏中国人的优雅和沉着。卧室中的金属线条增强了整体空间风格。这条金线不仅是新中国风格中常用的装饰材料，也是一种用于轻奢的装饰材料。接下来，让我们来看看一套中国风格的装饰案例，看看它是如何用黄金元素来表达轻奢华技巧的。房子入口的设计。看看鞋柜。你可以看到，中国风格的金线可以与中国设计适当结合。与前几套相比，我更喜欢这套轻薄奢华的中式风格。客厅和餐厅的设计，除了墙上金色线条的装饰效果外，灯具的金色也反映了灯光的奢华技术。在这两套中你更喜欢哪一套？

近年来，现代轻奢风格迅速发展。现代轻型豪华型的安装面积从780平方米到200平方米不等。现代轻奢风格不贵。它的安装价格几乎为每平方米1500元。至于能否加入新的中式风格，则取决于人们的偏好。新的中国风格也是最受欢迎的。新的中式元素可以添加到现代的轻奢中，它也展示了高大新颖的中式家具，摒弃了传统中式家具的厚重感，更是一种简约感。它在中国传统家具的基础上不断改进，使最终效果更加完美。

复式楼的户型一般都比较宽敞，所以在设计上也比较好规划，最合适的便是欧式风格，复式楼欧式装修案例众多，技术成熟，可以在装饰设计上增添豪华的感觉，同时展示出主人的时尚品位。相信这个设计您一定会喜欢！

复式楼欧式装修客厅采用典型的金色基调永远不会出错。巧妙地在石膏板上加入橘黄色的灯光，搭配驼色的皮质沙发、晶莹剔透的水晶吊灯，尽显优雅、浪漫。

复式楼欧式装修在餐厅装修上同样采用了梦幻、绚丽的水晶吊灯，搭配咖啡色的实木博古架、精美的瓷砖摆件，既拥有欧式风格装修的优雅、浪漫，又不缺沉稳、大气的居家氛围。

开放式的厨房明亮、通透，而且可以在烹饪的时候与家人朋友进行互动，促进感情交流。复式楼欧式装修中也有很多业主加入了一个大理石吧台，配以流苏水晶吊灯，尽享悠闲时光。

复式楼欧式装修时主卧采用了优雅浪漫的欧式四柱床，搭配柔软舒适的床尾凳，再摆上几盏香薰烛台，让这个卧室都弥漫着一股浪漫的气息。

次卧相对主卧更加的简约，但并不代表其毫无特色。在单调乏味的白色天花板上加入简单的花纹，配上水晶吊灯的橘黄色灯光，瞬间温馨、浪漫了许多。

长方形的浴缸拥有天然的浪漫、悠闲气息，搭配个性的背景墙、精美的浴室镜、柔软的化妆凳，看上去更加精致浪漫且更加人性化。

在实际的操作过程中，复式楼欧式装修所涉及的细节还有很多，所以，大家在具体操作的时候，除了参考文中的推荐之外，还应该多向设计师多多询问了解。

2、男生房间装修设计技巧之儿童房间装修，照明和通风一定好，因为不管男孩女孩都需要清新的空气，所以孩子的房间的照明和通风都有利于身体健康和孩子的正常发育。

3、男生房间装修的设计技巧之由于男孩子想要玩的更多。而且这是一个正常的增长过程。然后我们必须为他们准备一些适合男孩子喜欢玩地玩具。

4、男生房间装修的设计技巧之安全性，孩子的精神不成熟，不了解很多东西而且更加俏皮，所以他们的房间必然存在安全隐患。

客厅不做吊顶，怎么装修能更美观大方呢？天花板作为一种可选的装饰设计，如果装饰预算不是很充足，或者设计不需要天花板，天花板空间也可以简单大方。但更重要的是，比如客厅，如果你没有天花板，空间会不会显得没有品位？今天我们将分享一些客厅不做天花板装饰的案例，我相信这些简单的品位设计，会让你找到客厅不做天花板装饰的信心。

不是客厅的吊灯，保留了原来简单的边缘，刷乳胶漆的装饰，让视觉空间保持简单和轻松，并且花一些心思装饰在柔软的装束上搭配，也显得非常优雅端庄，这样的装饰节省了吊灯的成本，对于预算不足的家庭来说是一个非常好的选择。

遇到客厅天花中有特殊的结构，或者需要安装简单的筒灯、窗帘盒等需要，也可以在客厅天花中简单地安装一个圆形的木工板作为吊顶设计，这样做下来就不要多少钱，而且也可以让客厅空间更具层次感。如果你想让你的天花板看起来分层，看起来像是多层的，双层石膏线是一个不错的选择。与石膏顶角线和+普通石膏线精心结合，石膏顶角线可以降低天花板和墙壁的硬线，起到缓冲作用，天花和墙壁很自然地在石膏线的作用下过渡。

如果你的家比较低，只想追求简单大方的效果，建议选择北欧风格的装修风格。整个墙面没有多余的装饰，天花板也不需要做任何造型和装饰，只需贴一圈顶角石膏线，同样可以达到分层效果，层高也没有降低。顶角线可以阻挡墙面遮阳角不直、凹凸起伏等缺陷，而且它还可以叠加实用，完美地覆盖橱柜顶部的缝隙，放在窗帘盒上也很漂亮。装饰性石膏线条的风格很多，比如雕花装饰，还有浅绿色的天花装饰等等，这些都是一般异性吊顶做不到的，清洗起来也很方便。

新农村房屋室内设计装修图

像这样的农村居室选择棕色实木家具是个不错决定，白色的地砖搭配棕色的家具，更显典雅与大气，这里选择用地台的方式将客厅与餐厅的空间巧妙分离。

这个农村客厅的装饰，最为特别的是它的吊顶方式，这里选择了桑拿木作为吊顶的材料，白色的沙发墙用一个巨大的种装饰着，沙发的颜色选择了咖啡色，给人一种质朴的感觉。

欧式风格的农村客厅，看上去是不是非常的不错，一点也不输给都市的居室吧!这是一个线条感极强的客厅设计，室内大量原木的使用，透露着浓浓的农村自然古朴的淳朴生活。

农村自建的房子就是好，可以根据自己的喜好决定客厅房顶的造型，宽大的玻璃窗和玻璃门让这个客厅的光线变得极好，阳光正好，洒落进来，给人一种温暖的感觉。

房屋室内装修设计要点

1、室内装修设计布置要合理。合理的布置能够满足人的生理要求和审美要求,使人身心舒适

2、室内装修设计要符合经济实力。每个家庭的经济实力不同,装修的宗旨在于使人感到舒适、方便,至于标准的高低则需要量力而行

3、室内装修设计要有适当的艺术点缀。一个没有艺术性装饰的居家,不是一个设计成功的居家。

4、房屋室内装修设计时要注重对比。对比是艺术的基本定型技巧,好的对比能够在强烈的反差中获得协调统一的感觉其次要注重和谐。灯光、色彩、家具等之间的搭配都需要和谐然后还要讲究层次。色彩从冷到暖、光线从明到亮、纹理从繁杂到简单都得有一定的层次。

5、电线的安装亦是值得关注的一点,有些装饰队伍在敷设隐蔽线路时,不按规定施工,到处乱设,并且增加负荷电器的数量,改变电器及管线的走向。这样极易造成线路漏电、短路或防护不当而引起火灾事故。

评定室内装饰设计好坏元素

1、装饰材料 ??精心选配

劣质的家庭装修设计往往是泛用高档装饰材料。装修设计师和客户选材时应该是从设计效果出发,根据主次,用精选的材料来体现设计思想。

2、装饰工艺 繁简得当

根据家庭装修设计风格的要求,对装修工艺的简单与复杂进行分析,对反映装修设计思想的工艺方面必须做严格的要求,并有详尽的图示说明。

3、居家环境 综合考虑

家庭装修设计应该对居室环境作整体的考虑,对空间、色彩、采光、陈设、绿化等都要有统一的布置。首先满足合理、实用,再考虑其美饰效果。

4、传统时尚 美结合

人们知道流行的东西往往是容易过时的,而传统的东西又难以体现时尚的气息。因此,应该说美的家庭装修设计是在确定主人的装修风格要求后,充分将传统精华融入现代人的审美之中。

猜你喜欢：

1. 室内设计装修风格及图片大全

2. 室内装修设计效果图片大全2017

3. 赏析中式房屋装修设计之客厅篇效果图

4. 卧室室内装修实景设计图片欣赏