贴瓷砖劳务施工合同
随着法律知识的普及,合同的法律效力与日俱增,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是我为大家收集的贴瓷砖劳务施工合同范本(通用5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
贴瓷砖劳务施工合同1甲方:
乙方: 身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方协商就关于外墙铺贴砖协议书的相关事宜达成协议如下:
一、工程名称: 金川东王府20#、22#楼
二、承包范围:外墙所有铺贴砖工程项目
三、承包形式:包工不包料。
四、施工工期:工期从 年 月 日至 年 月 日止,工期日历天。每拖延一天工期,索赔 元。
五、结算方式:按实际砖面积进行决算,每平方米人民币:二十八元整(:28元/m2,包括贴面、倒角、勾圆缝、擦干净、补边、补缺直到验收合格为止)。其它工具及伙食由乙方自理。
六、质量要求:按现有国家及地方建筑工程验收规定进行验收,达到合格。
七、付款方式:
1、面砖大面积完成后并经甲方、监理验收合格,按实际工程量的90%支付;交工验收后按实际工程量的95%支付, 5%保证金在交工后三个月结清,如有维修结算日期顺延。
2、如因违反安全生产,违反规章制度的罚款及其一切罚款等均在进度款中扣除。
八、双方的的权利义务:
1、乙方的作业人员或工作人员进场后必须接受项目部的三级教育及安全技术交底,作业人员必须遵守道德行为,不能偷、抢、打架等不文明行为,禁止乙方协带通辑犯进行施工场地;乙方在施工过程中,严格遵守安全生产规章制度,必须要有安全防范意识,不得随意破坏现场安全防护措施,若因此所发生的一切安全事项,均由乙方全权负责,与甲方无关。
2、乙方不得无故拖延施工进度,必须满足甲方施工进度要求。对于不满足甲方进度要求,甲方有权提出索赔。
3、乙方应做好未铺贴、在铺贴产品的保护工作;必须做好防碰损、防盗等产品保护;乙方在铺贴外墙砖时不得随意浪费甲方提供的材料,违者按材料的双倍罚款。
4、在施工过程中,严格按照项目部要求安排,以及各工序的施工规范要求 ,如若无法接受管理人员正当要求,甲方有权终止协议,自行退场,由此所产生的不良后果均由乙方负责。
5、乙方现场须配备一个固定的代班,如若无法做到,罚款人民币3000元。
九、不可抗力:一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的`影响,可部分或全职免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起 伍 日内向对方当事人提供证明。
十、争议解决:本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行政主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第 (2) 种方式解决(只能选择一种)。
(1)向 合同签订所在地的 人民法院提出诉讼;
(2)向 合同签订所在地的 仲裁委员会申请裁决。
十一、其他条款:
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共页,一式份,双方各执份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲 方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
贴瓷砖劳务施工合同2发包方:
承包方:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、施工工期: 年 月 日至 年 月 日。
四、承包方式:按施工图纸及现行国家规范施工,包工不包料,包质量,包工期,包文明施工。
五、承包内容:公共区域的墙面及地面砖的铺贴及填缝。
六、工程质量、工期:
1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工。
2、根据甲方的排砖要求铺贴,排砖的拼缝及相邻砖表面平整度必须符合要求。做好已铺贴砖的成品保护工作及对门框、墙、柱阳角的成品保护工作。
3、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。
七、承包单价:
室内地砖、墙砖人工_____元/㎡(不含材料,不含拼花,异形砖另计),工程量以现场实际计算。
八、工程款支付:
施工结束后,开放商验收合格以后一次付清。
九、甲方工作:
1、负责现场协调及技术管理工作,指导现场施工,检查乙方工程质量,协助乙方人员搞好工程质量,施工进度。
2、负责提供乙方施工图纸一套。
3、负责对乙方参加施工人员各道工序施工进行书面技术交底。
4、根据施工实际需要,需对现场工作进行调整的,乙方应给予配合执行,并在甲方规定时间内完成。
十、乙方工作:
1、乙方必须配备足够的施工人员和专职的施工班组长,并将施工人员花名册和班组长的联系电话上报甲方。
2、甲方有据确认无法胜任工作者,包括对部分项目工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员不熟悉本专业工作的施工人员等不能积极配合甲方正常工作者,违反甲方现场管理规定者高空随意抛倒建筑垃圾者,有盗窃、酗酒、斗殴行为者,随地大小便者,按规定给予处罚或由甲方认定后予清退出场。
3、乙方必须无条件的服从甲方管理,认真执行甲方制定的各项管理制度,无条件配合上级部门及政府行为的各项检查。
4、乙方施工完成后的所有垃圾运到室外地面后由开发商自行处理,与乙方无关。
十一、合同生效:
合同订立时间: 年 月 日
本合同一式两份,双方同意签字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
贴瓷砖劳务施工合同3甲方(全称):
乙方(全称):
经甲、乙双方协商,甲方将张掖市三馆建设工程室外地面砖铺贴劳务分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的`责、权、利,确保工程的质量、进度、安全及文明生产,特定立本合同,供双方共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称:张掖市三馆建设工程
工作范围:室外地面垫层、花池及外围围墙砌筑、地面砖及道牙石施工工 期:
二、 承包方式和计费标准
1. 承包结算方式:按干包工方式分包给乙方施工,根据现场实际完成面积计算及结算。
2. 合同价格:
单价:
(3)花池及外围围墙砌筑单价 0.05 元/块(标准小红砖,其中包含混凝土垫层、模板、300厚压顶混凝土、基层清理、养护等)层单价 元/m(包含基层土方清理、平整、夯实)
(5) 室外踏步台阶单价 0.05 元/块(标准小红砖,包含混凝土垫层、模板)(打底、清理基层、材料转运、扫毛、砂浆搅拌等)。
三、 工程款审核及支付
1. 乙方每次申请进度款按实际完成铺贴砖的形象进度情况,甲方向乙方支付已完工程量造价80%进度款。
2. 乙方工程竣工后,经甲方初步验收合格付至总工程款80%,待业主验收合格付至总工程款95%,余下5%为保修款。
3. 本工程无预付款,按形象进度支付进度款。
四、 工程保修金及保修期
1. 工程保修金:按装修工程总结算价的5%作为工程质量保修金,保修期过扣除有关费用后无息返还。
2. 保修期:
3. 保修期间若发生工程质量问题需维修的,在收到维修通知单三天内务必到场处理否则,甲方有权委托其它人进场维修,所发生的相关维修费在保修款中扣除。
五、 甲乙双方责任及权利
1. 甲方配备管理人员,负责编制进度计划、施工方案,负责物料、设备的供应及调度,及时进行施工的安全和技术交底。
2. 甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。
3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子,配备足够数量及熟练专业班组,甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组
4. 乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排
5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具,包括台锯、电锯、电钻、榔头、扳手、木抹、铁抹、灰刀等,机具维修保养及易损件更换由乙方自理。
6. 乙方晚上按需应加班,以配合公司管理人员的各项(安全,文明施工,质量及进度)安排
7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合,为其提供工作面及其他施工之便利条件
8. 乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地
9. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完场清,达到公司有关文明生产的要求若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求,甲方可安排工人另行完成,费用由乙方承担。
10. 乙方在施工期间应合理用材、节约用材
11. 乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。
六、 工期、质量及安全生产
1. 工期由甲方以进度计划下达给乙方(按需满足甲方赶工要求),如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期,甲方可予以经济处罚。
2. 若乙方不能增加工人,甲方可联系另外队伍进场施工,由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3. 乙方须确保工程质量达到合格标准,若乙方在施工过程中出现质量问题,除无偿返工和赔偿材料损失外,甲方也有权予以经济处罚。若造成重大质量事故,甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算,以赔偿损失。
4. 乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工,若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准),则乙方不得进行下一步施工
5. 施工过程中,乙方应随时接受甲方的检查,发现施工质量不符合要求的应及时整改
6. 乙方应切实加强安全生产管理,确保达到甲方的安全生产责任目标要求,否则甲方有权依据相关规定予以处罚。(《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》详见)
七、 补充说明
原则上施工班组应各自完成本班组合同范围内全部工作。如确有必要完成合同外其他班组的工作(甲方现场工程师指令),则乙方有义务在办理工作量单时提醒甲方现场工程师特别注明完成的是哪个班组责任范围。如有不明之处可向甲方咨询。
八、 未尽事宜:合同未尽事宜,双方协商解决。
九、 合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,在甲乙双方签字后生效,在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
贴瓷砖劳务施工合同4甲方:_________________(以下简称甲方)
乙方:_________________(以下简称乙方)
为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,促进双方搞好配合工作。经双方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本协议,以便双方共同遵守。
一、工程地址及名称:_________________
二、工程范围:乙方包工期、包质量(合格),直到工程竣工为止,工程量按实际测量计算。
三、甲方负责技术人员现场交底(图纸)及安排指导工作,提供所有材料及水电到位。协助乙方人员施工顺利进行,避免造成延误工期。乙方工人在施工期间,甲方提供乙方工人的住宿场地。
四、取费标准及协议价款:铺贴地板砖每平方米为_______元,铺贴墙砖每平方米为_______元,铺贴走边(波打线)、踢脚线每米单独为_______元,铺贴楼梯踏步每米为_______元,另踏步走边、挡水线、踢脚线按每米单独为_______元。
五、工程期限:本工程从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工结束,施工期内因甲方原因,变更及遇到人力不可抗拒因素,工期相应顺延。
六、工程价款以及结算方式:乙方工人进场施工每人每天甲方预付50元生活费给工人,其它工作施工甲方按月进度90%工程款结算给乙方。余款10%施工结束7天内一次性付清工程款给乙方。
七、乙方负责向甲方提供施工、劳动力和材料使用计划,甲方要配合协调乙方的工作,直到竣工为止。
八、以上协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,未尽事宜,另行协商解决。
甲方:_________________
乙方:_________________电话:_________________
电话:_________________联系地址:_________________
联系地址:_________________身份证号码:_________________
身份证号码:_________________日期:_________________
贴瓷砖劳务施工合同5甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与业主签订的施工合同及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚信的原则,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:建湖县太阳城1#、5#商住楼
二、分包工程范围:外墙贴面砖(45x145小墙砖、600x600大墙砖)
三、分包工程期限:20xx 年4月20日开工,20xx年5 月15 日竣工。因乙方工期延误,甲方有权增加工人进场施工,所发生的一切费用在乙方的工程款中扣除,同时每延误一天处500元/天的罚款。
第二条 合同价格与结算
1、本工程合同价格按实际贴面的工作量结算,门窗框边按实际展开面积计算,面砖45x145、600x600按一次性定价分别为29元、33.50元每平方米计算。
2、付款方式,每栋楼贴面结束后预付生活费15000元,工程结束撤场后付总工作量的60%,主体交付验收后付总工作量的95%。余下5%作为保修金一年内付清。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由乙方自行解决,甲方提供地下车库几间供乙方使用,但乙方必须确保生活卫生与用电安全,否则甲方有权收回乙方的地下车库使用权。
第六条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
第七条 违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失,如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第八条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成、解决不了的,可以向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
贴砖劳务施工合同贴砖劳务施工合同甲方委托方:甲方委托方:乙方承包方:乙方承包方:经甲乙双方协商,甲方将工程的贴瓷砖劳务分包给乙方施工。为明确甲乙双方的责权利,确保工程的质量进度安全及文明生产,特定立本合同,供双方共同遵守执行。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》
第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第五百六十三条当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,当事人可以解除合同
原告与被告之间是雇佣关系还是合同关系,被告对原告的伤害是否应当承担责任。根据本案事实,原告是由案外人李找到的,其与李共同完成了室内瓷砖工程。他们两人是合伙人。李虽然是被告公司的临时工,但李承包的瓷砖工程是他一个人完成的,并完成了工作量和交付了工作成果。因此,李与被告公司之间也应认定为合同关系。原告大刘上班应系好安全带,对自己未尽到安全保障义务造成的伤害负主要责任。另外,本案中的跳板是由被告公司搭设的,跳板和搭设的施工脚手架应当有防护网,以保证施工人员的安全。被告公司未能做到,故对原告的伤害也应承担一定责任。综上,根据《最高人民法院关于审理民事人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定,判决被告公司赔偿原告大刘医疗费、伙食补助费等各项损失的30%,即27000余元。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选:www.bieshu.com?bdfc
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是我为大家收集的贴地砖合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
贴地砖合同范本1甲方:
乙方:
为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,遵循平等自愿、诚实守信的原则,双方就本工程墙地砖粘贴事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名程:贾岗拆迁安置小区三期12#楼
2、工程地点:金水东路交107辅道东500米
3、工程内容及要求:根据设计图纸、国家规范、相关图集进行施工,内容为所有厨房、卫生间的墙地砖。
二、承包方式:
乙方包工包质量,包安全文明施工,包工期,包验收等承包方式(工期必须无条件满足甲方的总体施工进度计划)。
三、结算价款:
按双方协议定价墙砖 元/㎡,地砖 元/㎡,按实际面积计算。施工完成五层后支付生活费50000元工程部、监理部、华悦项目部验收合格后结款至65%,五大责任主体验收合格后支付至85%交房后付至95%,剩余5%待保修期满后全部结清。(随大合同)。
四、合同工期:
合同工期总日历天数30天,以甲方通知乙方协商确定的进场时间开始起算。
五、质量标准:
1、墙砖:墙砖铺贴必须牢固,无歪斜、空鼓、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。基本项目如下:
A、表面:平整、洁净,勾缝密实。
B、接缝:填嵌密实、平直,宽窄一致,阴角处的砖压向正确,非整砖的使用部位适宜,阳角切45°斜角拼缝严密。
C、套割用整砖套割吻合,边缘整齐墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
D、质量标准的允许偏差如下表要求:
2、地砖:面层和基层的结合必须牢固、无空鼓。表面洁净、图案清晰、色泽一致、擦缝均匀、周边通顺,板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。地面泛水坡度符合设计和规范要求,无倒坡现象。地漏处整砖套割吻合、严密、边缘整齐。质量标准的允许偏差如下表要求:
注意:施工之前需采取卫生间防水层的'保护措施,完成后做
二次闭水试验,防止施工过程中造成破坏,并检验施工效果。
六、双方责任及义务:
甲方责任及义务:
1、为乙方在施工区提供工器具、加工场地。
2、为乙方提供工作面。
3、合理安排施工顺序,如有设计变更事宜,应及时通知乙方。
4、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,要求乙方限时整改。
乙方责任及义务:
1、乙方必须按照施工方案、技术交底进行施工,墙砖砂浆配比严格控制为1:1,地砖找平层为1:4。水泥用量超出预算用量1%以上部分,由乙方承担费用。
2、根据甲方工期要求,配合其他单位施工,确保施工总进度。
3、乙方应做好现场文明施工,工完场清。同时施工中也应做好其他成品保护工作,如对公共部位的乳胶漆、地砖、电梯、门窗等已完工程造成破坏的,乙方负责全部维修工作及费用。
4、乙方必须做好安全防护措施及质量管理工作,现场安排专人负责安全、质量工作,如涉及安全事故,概由乙方承担如果施工过程中由于质量问题被上级部门罚款,由乙方承担。
5、乙方施工人员的临时食宿由乙方自行解决,施工过程中注意材料节约,如由于随意浪费而被上级部门罚款,由乙方负责。
6、乙方应保管好自己进场材料、工具及机械设备,若有丢失由乙方自行负责。
7、进入现场正确配戴安全保护用品,否则承担甲方及监理方的安全文明施工罚款。教育所有施工作业人员要讲究卫生,楼内发现大便的,每次罚款300元,由各班组分摊。
七、保修责任:
保修期间,发生工程质量问题的,乙方应在收到甲方通知后48小时内前来无偿维修合格,因其他人为损坏或土建工程技术因素(非乙方责任)造成的质量问题,乙方应按本条前述进行维修,甲方根据实际行当向乙方支付维修费,保修期满后,若发生质量问题,乙方应及时派人修复合格,不得拒绝或延迟,否则甲方有权追讨乙方的维修费用。
八、其他未尽事宜或合同有不完整部分,可由双方协议补充,补充后与合同同时有效。
九、违约责任:
1、若质量低于样板间标准的,视为不合格,价款每平方扣2元
2、有其他违约事项的,由责任方承担约违金5000元及其他工期损失。
十、保修期:1年,自交付使用时起算。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
贴地砖合同范本2甲方(全称):
乙方(全称):
经甲、乙双方协商,甲方将XX的卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程的质量、进度、安全及文明生产,特订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称:XX
工作范围:卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分项工程
工期:X年X月X日至X年X月X日
二、承包方式和计费标准
1、承包内容结算方式:包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装;结算方式为:根据现场实际完成面积计算及结算。
2、合同价格:
1墙面砖单价:元/㎡2卫生间地砖单价:元/㎡
3地板砖单价:元/㎡4门厅墙地砖单价:元/㎡
5楼梯踏步及平台砖单价:元/㎡
(以上地砖均包含踢脚线在内,不另计算面积)
三、工程款审核及支付
1、乙方根据工程实际完成情况向甲方申请借支生活费;
2、乙方工程竣工后,经甲方初验合格付至总工程款的80%,待业主验收合格后付至总工程款的95%,余款为质量保修金,待竣工验收后一年后一次付清。
3、乙方应向甲方提供2年的质量保证承诺书,如果出现质量问题,甲方通知后,乙方应在收到通知后24小时内赶赴现场进行维修。四、四、甲乙双方责任及权利
1、甲方配备管理人员,负责编制进度计划、施工方案,负责物料、设备的供应及调度,及时进行施工安全技术交底;
2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件;3、乙方必须按甲方提供的施工任务、技术要求组织施工,乙方施工人员应满足甲方的合理进度安排;
4、乙方应自备施工所需工具,并有义务对交叉施工的其他班组进行积极配合;
5、乙方应自觉爱护甲方施工场地内的机械及设备,并保护本班组及其他班组成品及半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;
6、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完厂清;若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,费用由乙方承担。
五、工期、质量及安全生产
1、本工程工期为XX年XX月XX日之前全面完工,如因乙方劳动力
不足、组织不力等因素影响工期,甲方可予以经济处罚;
2、乙方须确保工程质量达到合格标准,若乙方在施工过程中出现质量问题,除无偿返工整改和赔偿材料损失外,甲方也有权予以经济制裁。若造成重大质量事故,甲方有权取消合同且对乙方已完工程量不予结算,以赔偿损失;
3、施工过程中,乙方应随时接受甲方检查,发现施工质量不符合要求应立即返工整改;
4、乙方应切实加强安全生产管理,确保达到甲方的安全生产责任目标要求,否则甲方有权依据相关规定予以处罚。
六、未尽事宜:合同未尽事宜,双方协商解决。
七、合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,在甲乙双方签字后生效,在工程竣工、结算款结算完毕后自动失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人签署: 代表人签署:
日期:日期:
联系方式: 联系方式:
贴地砖合同范本3甲方:
乙方:
甲乙双方就珠宝城加工区瓷砖、地砖购销事宜,经双方协商签订合同如下:
一、产品的名称、规格、生产厂家、数量、金额、供货时间:
(1)供货名称:瓷砖、地砖
(2)牌号商标:吉人陶瓷
(3)规格型号:瓷砖:250mm*330mm 地砖:330mm*330mm
(4)生产厂家:广东佛山
(5)数 量:250mm*330mm:1550m2330mm*330mm:810m2
(6)供货单价:250mm*330mm:1.80元 330mm*330mm:2.20元。
(7)供货时间:根据甲方要求随时供货。
二、质量要求、技术标准:
(1)乙方必须提供的标的为优等品
(2)乙方必须按照已经提供给甲方的样品供货
(3)要求乙方随货提供相应批次的质保书
(4)甲方对乙方所供批次瓷砖、地砖进行抽验复试,甲方可以同时施工,如果复试不合格乙方须将甲方施工剩余的瓷砖地砖无条件退货,并同时承担复试费用以及已经使用的瓷砖地砖材料费用和相关损失
(5)甲方对瓷砖、地砖的抽验并不能免除乙方对所供材料的质量责任。
三、运输方式、交货地点:乙方送货至甲方工地(扬州珠宝城加工区工地),甲方指定的施工现场。
四、卸车及费用承担:乙方自行卸车,并承担相应费用。
五、甲方验收瓷砖地砖按成品验收,甲方不承担任何损耗,(卸车时出现缺损、破裂、以次充好的甲方将该部分标的如数退货)。
六、结算方式及期限:货到现场卸到甲方指定地点后支付乙方总标的额的50%,余款在六月底付清。
七、乙方在收取每笔货款时,必须提供相应数量的材料发票。
八、违约责任:乙方中途不能及时或不能继续供货,甲方有权拒付已供的货款尾款,甲方不能按约定时间支付货款,乙方有权追究甲方责任。如果一方违约,应承担由此给对方造成的经济损失。
九、未尽事宜,双方另行协商。
十、本协议一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
贴地砖合同范本4甲方:
乙方:
为了保证本工程安全生产、文明施工、质量、进度和各项施工的顺利进行,依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则,甲方将文大街小区综合整治工程的停车场花砖工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务,经甲乙双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。具体条款如下:
一、 承包内容及单价
停车场花砖价格 元每平方米
二、承包方式
二、质量要求
1、乙方保证按照设计要求、现行有关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工,严禁违规违章施工,否则,由于乙方原因造成的质量问题和产生的影响、损失,全部由乙方自行负责承担,甲方将视工程受损失和施工延误情况,有权单方面对乙方作出经济处罚和损失补偿。
2、本工程乙方施工质量必须达到设计、规范和质量检验评定标准的合格要求。
三、施工工期: 年 月 日至 年 月 日
四、付款方式
五、其他
1、本合同未尽事项或施工中有争议,双方协商解决。
2、本合同双方经济责任人签字或盖章后即生效,工程承包范围内工作内容完成、工程款结清后自动失效。
3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
在贴瓷砖兴业中,有全包、半包以及清包三种方式。不同方式对应着不同的价格,一般来说,泥工贴砖的价格主要就是由人工费、辅材、机械和损耗四个项目决定的。全包装修,这是一种包工包料的装修方式,自然费用也会高,市场上普遍的价格在60、70元以上;半包的方式,瓷砖需要自己购买,装修方提供人工和辅料辅料(水泥、河沙),这个费用大概是在:45-55元之间;还有一种方式是清包,主料和辅料都由业主自己提供,只找人工进行装修,价格一般来说平均是:30-35元/平米左右。
什么是建设工程分包合同
建设工程分包合同纠纷系发生于建设工程施工合同下的不同承包人之间,如 施工总承包人与地基基础分包人之间、施工总承包人与劳务分包人之间、违法分包人与其手下名为班组实为劳务分包的包工头之间等,且不以合同效力来做区分。
建设工程分包合同中,分包人与总承包人往往就工程建设存在较强的附属性,如施工进度按照总承包人的要求进行,分部分项验收报请承包人后由承包人向监理人或发包人提起申请等,双方之间的建设工程分包合同与发包人、承包人之间的施工总承包合同在价款支付、工期要求、质量、安全等方面具有连贯性、一致性,典型的如价款、工期、违约金的“背靠背条款”。
2
转包和挂靠
鉴于转包关系、挂靠关系,双方当事人之间的转包合同、挂靠合同等,与建设工 程分包合同实质上性质相同,故对于转包合同项下转包人与转承包人之间、挂靠人与被挂靠人之间就工程造价、质量、工期等合同约定范围内的争议,也应当认定为 建设工程分包合同纠纷。
3
分包合同的特点
建设工程分包合同纠纷的多数案件为下一层的分包人(或实际施工人)起诉上 一层的承包人要求给付工程款等,少数案件为上一层承包人起诉下一层分包人主张返还超付的工程款等。与建设工程施工合同纠纷相比,建设工程分包合同纠纷往往标的较小、数量较多。
一个工程往往只涉及一个建设工程施工合同纠纷的案件,但是可能会存在多个分包人(或实际施工人)与施工总承包人之间的建设工程分包合同纠纷案件,如施工总承包人与幕墙工程分包人之间、施工总承包人与劳务分包人之间、劳务分包人与班组负责人(实为某一部分劳务的包工头)之间的纠纷等。
分包人(或实际施工人)相较于建设工程施工合同的施工总承包人,通常处于 弱势地位,往往管理意识不强、收集证据的能力较弱,特别是对于施工过程中的资料,往往难以提供相应的证据。
一些分包人(或实际施工人)所承包的分部分项工程,在实践中往往未能组织相应的分部分项验收而只能以工程竣工验收手续作为建设工程质量合格的证据,时间上也大为滞后于实际情况。
一些分包人(或实际施工人)在起诉以后才发现,作为鉴定的基本依据(如施工图纸、预算书)已经无法找到,签证单、联系单签字不完整,索赔超过索赔时限,双方之间的合同约定极其粗糙甚至根本没有书面的合同。
所以,建设工程分包合同纠纷案件相较于建设工程施工合同纠纷案件的审理,难度上反而更加大,这是该类案件显著的特点。
1
什么是装饰装修合同纠纷
装饰装修合同纠纷指的是发包人与装饰装修工程的承包人之间就合同价款、 质量、工期等产生的纠纷。
工程装修分为家装和工装,前者指的是家庭住宅装修,后者泛指有一定规模的 公共场所设施的装修工程,如商场、酒店、办公楼等。对于后者工装,当然属于建设工程中的装修分部工程。
对于前者,司法实践中就是否适用建筑法、是否区分合同效力等问题存在颇多争议。鉴于我国家庭装饰市场的现实情况为多数的装修公司并无建筑业企业资质,家庭住宅装修往往不以资质问题而认定无效。
2
家装合同效力的认定
《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》
一、建设工程施工合同效力的认定
6、小型建筑工程及农民低层住宅施工合同、家庭住宅室内装饰装修合同的效力如何认定?
施工人签订合同承建小型建筑工程或两层以下(含两层)农民住宅,或者进行家庭住宅室内装饰装修,当事人仅以施工人缺乏相应资质为由,主张合同无效的,一般不予支持。对于当事人确实违反企业资质管理规定承揽工程的,可以建议有关行政主管部门予以处理。
前述合同对质量标准有约定的,依照其约定,没有约定的,依照通常标准或符合合同目的的特定标准予以确定。当事人有其他争议的,原则上可以参照本解答的相关内容处理。
《山东省高级人民法院2008年全省民事审判工作会议纪要》
四、关于建设工程施工合同纠纷案件中若干问题的处理
(四)关于家庭居室装饰装修合同如何适用法律的问题。近年来,随着人们物质生活水平的不断提升,对改善家庭居室环境的需求越来越高,由此因家庭居室装饰装修引发的纠纷逐年攀升,但此类纠纷如何适用法律一直是我国立法中的空白。所谓家庭居室装饰装修是指居民为改善自己的居住环境,自行或者委托他人对居住的房屋进行修饰处理的工程建设活动。家庭居室装饰装修活动不属于《建筑法》的调整范围,对于家庭居室装饰装修合同引起的纠纷应当依据《合同法》有关承揽合同的规定,并参照建设部2002年3月5日发布的《住宅室内装饰装修管理办法》予以处理。
3
装饰装修合同纠纷的特点
装饰装修合同纠纷的特点是施工内容繁杂,但手续往往十分粗糙。以家庭装 修为例,根据是否承担建筑材料费用,可以分为“全包”“半包” “清包”,设计费有时单列、有时合并进入装修费之中,工程造价通常采用固定总价计价且存在一定的下浮。
实践中,在装饰装修合同所对应的设计图纸、预算、施工材料等不明确的情况 下,当事人往往就固定总价所包含的内容和范围产生争议。在履约的过程中,有关施工的材料与设备,业主采购、承包人采购、业主与承包人一道采购、业主委托承包人采购、承包人指定业主采购、业主指定承包人采购等各种方式不一而足。
施工过程中,承包人提出的变更,业主提出的修改、拆除、返工重做等往往仅通过口头、电话、短信、微信等方式通知,并无规范的手续。装修完成后,竣工手续也较为简单, 有些甚至未办理竣工手续,双方对何时完工、业主是否认可工程质量合格等问题往往存在争议。
4
工程造价
此外,在涉及工程造价的问题上也容易产生争议,这是由于建筑材料更新较 快,一些市场上的新材料、新工艺,定额中并没有相应的子目、市场询价也存在困难。
即使委托鉴定,对于一些差异较小的材料具体属于哪一价位也难以辨析,如单 价350元的大理石与650元的大理石用肉眼根本无法区分。由于许多不规范的装修项目没有相应的施工记录,对于隐蔽的水管、电线等工程量无法鉴定。一些装饰装修合同纠纷案件,双方之间没有书面的合同、预算单等,致使工程价款组成、计价模式、计价依据等均存在争议。
而针对承包人提出的工程价款主张,发包人往往会以工程存在质量问题等予以抗辩,但所涉质量问题往往属于质量通病等质量缺陷。综上,装饰装修合同纠纷往往细碎、烦琐、当事人矛盾对立严重,案件办理难度较大。
5
特别提醒
特别需要注意的是,承包人将所承包的装修工程中的部分工作,如木工、刮腻 子、贴瓷砖等劳务部分分包给其他第三方主体(单位或个人),如第三方主体与承包人之间就装修工程的造价、质量等产生争议,工装工程中往往构成建设工程分包合同纠纷,家装工程中往往认定为承揽合同,但均非装饰装修合同纠纷。
如果承包人与第三方主体中的个人并非分包关系,而是按照固定标准计算报酬,如按日、按工作量等,双方之间的合同基本上会被认定为劳务合同。
本文内容参考《解构与重塑建设工程合同纠纷审判思维与方法》,周利明著,法律出版社。
【免责声明】
【版权声明】
END
关于家装找师傅这个问题我是过来人,正好刚装修完没多久,也积累了一些经验。下面谈谈我的一些认识。
家装师傅大多数都和装修公司合作现在的铺瓷砖的手艺人基本都是和装修公司有合作,自己去市场上找活的已经不多了。大部分有点头脑的都选择了抱团干活。
一般一个装修公司会不断的找活,然后把活分包出去。很多装修公司忽悠客户说有自己的装修队,那都是纯属扯淡,听到装修公司这样说话果断不要把活交给他,否则日后不一定怎么继续忽悠你。
装修公司和装修工人的关系是合作关系,装修公司负责揽活,装修工人负责给装修公司一个内部价来干活。但是你要知道的是比如一个铺砖的师傅市场价开8000,装修队由于给他的活多,所以装修队给他7000他也干,走量嘛,这个都懂。但是省下来的1000,装修公司是不会给你的,自己装进腰包了。
自己找师傅要找知根知底的人如果你打算自己去找铺砖的师傅你可以去你当地的用工市场,一般工人都会集中在那边等活。
当然还有一个办法就是你们小区肯定不止你一家装修,那么你可以到其他家参观一下,看到好的师傅可以直接和他谈。
但是自己找的工人很容易出现问题,所以还是找知根知底的人比较放心。
装修公司合作的装修师傅不上心当然很多人也会选择让装修公司找师傅,这个时候建议大家去实地参观一下这些师傅干的活,然后做出选择。
由于很多的装修公司的师傅都是一个活接着一个活,所以对于他们来说赶快干完一个就能多挣一份钱。所以他们不会非常细致的给你做的十全十美。比如你家的面积小,用料便宜,没得赚,他们可能把一天中最没精神的时间安排到你家的活。
自己要经常去监工,不做甩手掌柜不管你的装修师傅是从哪里找的,一定要时常去实地进行监工。另外大家要提前的补一些装修的知识,不要完全是小白一样。比如最起码瓷砖的种类你要知道有哪些,品牌有哪些,大体的价格范围是多少。否则你就活该被人家宰!任何事情都是需要自己提前做功课,不做功课指着别人给你把所有的事情处理好是不现实的。