装饰装修合同纠纷怎么处理

一、装修合同纠纷的解决方式 1、发包人原因形成的纠纷 发包人的义务主要表现为，依照约定支付 工程款 、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的，导致承包人无法施工，且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务，那么，如果承包人请求解除建设 工程施工合同 ，依法应当受到支持。 2、工程竣工日期纠纷 对工程竣工日期争议，如果工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期如果承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 3、工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷 对这类纠纷，有约定的从约定，无约定又不能协商一致的，则应当参照签订合同时当地建设主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 4、工程量增加、减少形成的纠纷 房屋装修合同纠纷中，关于工程量纠纷较为普遍，常常表现为工程量有争议增加、有争议减少。对于有争议增加部分，承包人有义务提供关于发包人同意其增加工程量的依据，否则，其主张难以受到支持对有争议减少部分，可能涉及已经施工工程被减少、或者实际根本未于施工的争议。如发包人拆除工程，则应当支付工程款，反之，如果承包人不能提供发包人许可其工程量减少的依据，则可能面临承担 违约责任 对隐蔽工程量争议，如果承包人不能提供事前工程预算资料或者合同约定，不能提供隐蔽前工程量的相关 证据 证明，即使是工程鉴定也可能难以被确认。 5、施工垫资形成的纠纷 房屋装修合同一般都有垫资约定。如果当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，能够受到支持，但约定的利息计算标准高于人行发布的同期同类 贷款利率 的部分除外。当事人对垫资没有约定的，应当按照工程 欠款 处理。对垫资涉及的利息部分，如果当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不能受到支持。 6、对工程结算形成的纠纷 如果当事人在 施工合同 中约定按照固定价结算工程价款，则应当按照约定进行结算。一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定，是不会受到支持的。 7、关于合同主体与履行地问题 装饰装修施工合同在某些情况下，可能出现发包人、承包人、转包人、违法分包人和实际施工人等多个主体存在，如涉及工程质量纠纷，则应当将承包人、转包人、违法分包人和实际施工人列为共同被告如涉及工程款支付纠纷，则应当将工程承包人、转包人、违法分包人列为共同被告。工程施工合同纠纷以施工行为地为 合同履行 地。 二、怎样处理装修合同纠纷 装修合同是业主维权的重要途径，合同中需有项目总价、付款方式、施工期限、违约赔偿、权利义务等条款。具体说来，当事人可依据《中华人民共和国 消费者权益保护法 》的有关规定解决，也可以依照《民法通则》、《经济 合同法 》以及其他法律解决，同时也可按照某些行业规定处理纠纷。总之，房屋装修合同纠纷的处理应按照法律规定、本着公平公正的原则进行处理。

一般来说,装修合同纠纷问题作出从这样几个方向来解决: 1、对于一些可调节问题,其实与装修公司好好协商,看出相关问题,是能够得到很好解决的。 2、很多的纠纷 相对麻烦,以至于双方无法和解 ,这个时候业主可以请求消费者协会来介入并进行调解。

这类案件在实践中存在司法认定上的不统一，造成司法实践中同案不同判的情况经常发生。遇到装修合同纠纷，建议咨询这方面比较专业的律师，不是这方面的专业律师，只能懂一些法律原理，但没有这方面的经验和技巧，原理相通，但经验和技巧不相通。知道怎么处理房产纠纷的，不一定懂怎么处理合伙纠纷。像我们北京的田志辉律师团队，上海的徐宝同律师团队，在处理装修合同纠纷方面算是国内做的比较专业的了。

具体可以百度一下。

【分析解答】

装修合同纠纷优先考虑协商解决，程序比较简单，可以到当地建设机关房产管理部门进行协调；协商不成的，可以要求仲裁或者直接到法院诉讼解决。有消费者欺诈方面的问题，还可以向消费者协会投诉。

【法律依据】

《住宅室内装饰装修管理办法》

第七章 法律责任

第三十三条 因住宅室内装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等，装修人应当负责修复和赔偿；属于装饰装修企业责任的，装修人可以向装饰装修企业追偿。

装修人擅自拆改供暖、燃气管道和设施造成损失的，由装修人负责赔偿。

第三十四条 装修人因住宅室内装饰装修活动侵占公共空间，对公共部位和设施造成损害的，由城市房地产行政主管部门责令改正，造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三十五条 装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的，由城市房地产行政主管部门责令改正，处5百元以上1千元以下的罚款。

一般来说,装修合同纠纷问题作出从这样几个方向来解决: 1、对于一些可调节问题,其实与装修公司好好协商,看出相关问题,是能够得到很好解决的。 2、很多的纠纷 相对麻烦,以至于双方无法和解 ,这个时候业主可以请求消费者协会来介入并进行调解。 3、对于一些大的装修合同纠纷问题,可以向有关部门申诉来解决。 4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁 5、向法院提出诉讼但必须注意,一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。

这类案件在实践中存在司法认定上的不统一，造成司法实践中同案不同判的情况经常发生。遇到装修合同纠纷，建议咨询这方面比较专业的律师，不是这方面的专业律师，只能懂一些法律原理，但没有这方面的经验和技巧，原理相通，但经验和技巧不相通。知道怎么处理房产纠纷的，不一定懂怎么处理合伙纠纷。像我们北京的田志辉律师团队，上海的徐宝同律师团队，在处理装修合同纠纷方面算是国内做的比较专业的了。百度这方面的资料很多。

装饰装修合同纠纷应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。

1、最高人民法院《关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》的答复意见及理由中明确提到“最高人民法院民事审判第一庭经研究后认为：装修装饰工程属于建设工程………..”。

2、建设部于2000年6月7日颁布实施的《建设部关于建筑装修装饰归口管理问题的复函》中明确了建筑装修装饰属于建筑行业的重要组成部分，而且其根据的法律也是根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律。

综上，既然装饰装修工程属于建设工程，那么装饰装修合同就应当属于建设工程合同，就应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等相关法律。

装饰装修工程纠纷举证为谁主张谁举证，由当事人对自己提出的主张应当及时提供 证据 。例如因为装修材料问题纠纷，当事人可以出具双方签订的装修合同中约定的材料和实际装修使用的装修材料。 我国《 民事诉讼法 》规定当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。 《民事诉讼法》第六十五条 当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。 人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。

装修合同属于建设工程合同的一种，同时根据法律规定，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋合同买卖纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。因此，装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据民诉法及相关司法解释的规定，应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。

根据纠纷内容的不同，可以是 合同纠纷 或者是侵权纠纷，若具有诉的利益，是可以去法院提起 诉讼 的。在发生家庭居室装饰装修纠纷时，可以先与装修公司进行协商或者到住所地所属的住建局部门进行投诉，未能有效解决的，可以到人民法院提起诉讼请求。 《 民法典 》第一百八十八条规定向人民法院请求保护民事权利的 诉讼时效期间 为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。