装修合同纠纷案例分析
装修无小事，但装饰 装修合同 纠纷案例也层出不穷。新手装修如何避免纠纷?就让我带领你们分析这个案例，自然心里有底。
某人诉某公司装饰装修合同纠纷案
文号:上海市浦东新区人民法院
原告xx，男，1945年12月29日生，汉族，住上海市xx室。
被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司，住所地上海市xx号。
法定代表人xx。
原告xx诉被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，由原上海市南汇区人民法院受理后，依法适用简易程序，由审判员闵浩德独任审判，于2009年7月6日公开开庭进行了审理，原告与被告法定代表人到庭参加诉讼。因原上海市南汇区人民法院撤销并入上海市浦东新区人民法院，2009年8月9日起由上海市浦东新区人民法院继续审理。审理中，本院陆续准予了原告对涉案房屋装修进行质量检测和修复费用评估的鉴定申请，委托有关鉴定部门进行司法鉴定。又分别组成合议庭，于2009年11月30日、2010年3月16日进行了两次公开开庭审理，原告与被告法定代表人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告xx诉称，原、被告于2009年3月15日签订《上海市家庭居室装潢装修施工合同》后，被告将装修施工转包给无装修主体资格的蔡xx，装修过程没有计划，野蛮施工，偷工减料，使用劣质材料甚至有安全隐患的材料，每个工种在施工后都要返修，且返修质量极差，有的还不及返修前的状态，现造成许多严重后果：淋浴池浴柱施工及安装尺寸出错导致不能使用且手柄表面擦伤、卫生间台盆浴霸损坏、开关面板插座脏歪斜间隙过大装倒位等、插座接线孔内留有沙子、从未见过如此低劣门套制作、储藏室严重变形导致应急活门无法打开使用、大面积涂料胶水倒翻阳台墙面和铝合金窗框上、插座错误导致脱排不能安装、淋浴器旁数只插座接地短路引起整个回路跳闸、淋浴器遭短路电击、燃气管道三次拆装与换管、燃气二次泄漏检测、连接淋浴器燃气管尺寸出错导致冰箱无法放置、大理石门槛宽度尺寸过小导致地板安装要增加铜嵌条、所贴瓷砖出现不平缝隙过大横竖错位五处上下颠倒空鼓数十块等等。更为严重的是：隐蔽工程验收不合格，根本不符合“上海市住宅装饰装修验收标准”中关于排水管道、电气、卫生设备等强制性条款规定，造成极其严重的安全隐患。施工七十多天，主体四扇实木复合门未安装、储藏室铝合金门未配作、卫生间附件一件未安装，由于拖延工期返修返工等原因严重影响橱柜水槽脱排灶具地板马桶等后道工程进展和家电安装。故要求中止与被告签订的施工合同，不再支付剩余工程款5,335元(人民币，以下同)要求被告赔偿因施工不当造成的经济损失34,610.15元，其中未完成工程费用4,296.8元、工程逾期违约金4,000元、损害器物赔偿费用3,170元、隐蔽及相关工程推倒重来装修费用21,210.35元、其他费用1,900元、垫付款33元。
被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司辩称，对原告要求解除合同不再支付剩余工程款没有异议,但原告对因施工不当造成经济损失需要举证，由于做好油漆后原告将钥匙收回去了，故不存在违约和支付违约金，因没有造成损坏，故不同意原告要求器物损坏赔偿的诉讼请求。
经审理查明，2009年3月15日，原告(即合同甲方，下同)和被告(即合同乙方，下同)签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份，原告将位于上海市xx号502室房屋交由被告装修，合同约定：承包方式为“半包”，总价款为19,300元工期自2009年3月18日开工至2009年4月26日竣工付款方式：水、电、管线隐蔽工程通过验收30%计5,790元、油漆工进场前35%计6,455元、验收通过当天30%计5,790元、签订工程项目变更单时5%计965元合同“违约责任”中有：1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方50元6、由于甲方原因造成延期开工或者中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方50元7、甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元8、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元，工期顺延。合同在“其它约定”中约定：甲方负责提供地板、磁砖、龙骨、防潮膜、樟木片、龙头、卫洁、马桶、水斗、灯具、锁具、电气。在作为合同附件的《预算表》中列明了“分部工程项目”的名称数量、材料和人工的价格、施工工艺，其中有：四处“整体套装门”材料各750元、人工各120元、施工工艺为“1.8厚杉木板基础、柚面饰面板、木线条”，储藏室移门(订购)材料536.8元，储藏柜材料439.2元、人工195.2元，厨房水斗和龙头(甲方提供)人工各60元，卫生间座便器和台盆(甲方提供)人工费各60元，卫生间龙头(甲方提供)人工100元。合同签订后，被告于当月18日进场施工，原告也于当月21日、4月8日向被告分别支付了6,000元和7,000元装修款。2009年4月17日，在油漆工项目结束时，原告以被告未填保管单为由将房屋钥匙收回。此后被告又通过与原告联系后进场继续施工到6月上旬，又因双方争执不断而停止施工，尚有厨房、主卧室、客卧室、卫生间四扇“整体套装门”没有完成储藏室移门没有订购安装卫生间马桶、龙头、台盆和厨房水斗、灶具、脱排油烟机没有安装。另查明，被告在施工过程中，将浴霸排风管及阀座损坏、台盆四脚损坏、阳台墙面遗有0.6*0.8平方米的胶水痕迹、走道顶灯海绵垫损坏。
审理中，因原告申请，本院委托上海市质量监督检验技术研究院对房屋装修质量进行了鉴定，结论为：在给排水管道分项、电气分项、吊顶及镶贴分项中，存在与国家和地方标准规范的相关条款要求不相符合的质量缺陷。对此鉴定报告，原告认为电源接线盒的牌子不对、吊顶写的宽度应是高度、报告第四页6中“所以502室内给水管道渗水”漏掉了“渗”字、另外有些检测内容没有写入报告。被告则认为检测时应该是没有渗水的。原告提出因被告营业执照经营范围没有“家居装饰装修施工”内容，变更诉讼请求为：1、要求判决与被告签订的装饰装修合同无效并返还已付工程款13,000元2、要求被告赔偿因施工不当造成经济损失22,868.9元，其中：隐蔽工程及相关工程重新装修费用8,798.9元，拆除旧装修及垃圾清运费2,500元，损坏器物赔偿费用3,170元，其他费用1,900元3、要求被告承担全部质量鉴定费4,500元4、要求被告赔偿不当装修造成对房屋结构影响1,000元5、要求被告赔偿精神损失费1,000元。
因调解未成,原告申请对装修缺陷修复重装费用的工程造价进行评估。经上海市高级人民法院委托上海中世建设咨询有限公司进行鉴定，出具了《关于xx号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目工程造价司法鉴定书》，结论为：本案所涉xx号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目金额为7,049元。原告认为该司法鉴定书错误百出：1、第二页水管漏掉了封管费用440元2、第二项墙面开凿应该是40米、108元3、拆除重装和表面涂装的费用有1,800元，其中涂装的费用有1,500元，因为接线管要取出来，再弄水泥，和原来的涂料会有色差4、没有提到走道吊顶和约定不符，水管更换要拆吊顶，有重装、垃圾等费用，重装工料费220元，加起来680元5、卫生间档水条170元漏了6、热水器要拆下来，重装和天然气检测要150元，报告没有提出7、漏掉了三个墙洞90元8、浴霸重新安装需要增加50元9、垃圾清运费要300元，还有第二次清除要被告负担清运费10、报告中有12.48个螺钉，不能买11、现在安装不用麻丝了应该参照装饰装修的有关事项12、接线暗盒数量不正确13、关于磁砖镶贴，原告提供的资料表明总费用是3,829元，用于厨房卫生间的是3,530元，用于阳台的是264元，搬运费35元，但鉴定书全部用61元计算是错误的14、厨房间卫生间的面砖写成了地砖15、装修五个平方不会买五个平方的地砖，评估报告没有合理的操作性16、南、北阳台的地砖面积和合同预算有点差异17、面砖返工面积8.64平方米不合理，地坪翻掉还漏了防水处理159.15元18、橱柜的上下部磁砖也不排除有缺陷，所以裂缝地砖应该是5块不是3块19、被告没有做过防水处理，面积少估了20、厨房间橱柜需拆掉再重装，而且会影响质量，原告要求赔偿4,300元，但评估报告没有包含此内容21、灯具拆掉重装应考虑拆下费用50元、重装费用200元22、关于损害赔偿问题不评估没有道理，总共3,100元应该赔偿23、涂料污染墙面要增加费用170元24、热水气遭电击，不知道是否损坏，以后还不知道会不会坏25、主卧大理石钢窗用的是劣质水泥，要重新贴，增加300元费用26、由于被告没有居家装修和施工经验导致大理石失调，只能用铜嵌条，增加费用100元27、合同施工期间水费、电费工185.9元要被告承担28、司法鉴定文本中指责原告无理由要求终止合同是对原告不尊重。认为不包括未评估的，少算了3,000元，但原告表示不需要另行委托评估。被告对该工程造价司法鉴定书没有异议。上海市质量监督检验技术研究院和上海中世建设咨询有限公司有关技术人员到庭接受了当事人的质询并对鉴定报告中的相关问题进行了说明。
另查明，被告系其法定代表人xx一人独资有限责任公司，经营范围为：建筑装饰设计工程，景观工程设计施工，园林绿化工程，土方工程，设计、制作各类广告。
上述事实由原、被告的当庭陈述和原告递交的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》附《预算表》一份、《收据》二份、被告《档案机读材料》等证据证实。
本院认为，依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,但违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。本案中，被告既未取得家庭装潢施工项目的经营许可，又未取得相应施工资质，故其与原告签订家庭居室装修合同并进行装修施工，违反了相关行政法规的强制性规定，故该合同系无效合同。根据法律规定，如合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。现在本案中，除鉴定部门认定存在质量问题的部分之外，因已达到原告的合同目的，为物尽其用，避免社会资源不必要的浪费和损失，没有必要进行返还、折算已装修价款，故原告要求退还全部已付装修款，本院不予支持。被告的装修施工经鉴定存在多方面的缺陷，故被告应承担相应的责任。现双方对按预算表合格装修的总价款均没有提出异议，故实际装修的价款可以此预算表为参照。被告未完成的装修项目：储藏室移门、卫生间马桶、龙头、台盆和厨房水斗、灶具、脱排油烟机的安装，可按该预算表标明的价款扣除其中四扇“整体套装门”的门套未完成相关工序和工艺要求，价款予以酌扣，至于原告要求退换被告提供的门但没有提供关于该门应有标准的相关证据，该预算表对门的材质和工艺也未予写明，故本院难以支持。被告应承担的装修缺陷修复重装费用，本院以有关技术部门的质量鉴定和工程造价鉴定为基础，结合原告对鉴定的相关意见予以确定关于被告在装修过程中对原告物品的损坏，也一并予以考虑。至于原告主张的房屋结构影响和精神损害赔偿，因没有提供相关的事实和依据，本院不予支持。值得一提的是，居民在房屋装修聘请装修单位时，应充分注意该装修单位的经营范围和施工资质，与正规的居家装潢公司签约，不能仅看价格决定装修单位，以减少烦恼和经济损失。据此，依照《中华人民共和国 合同法 》第五十二条第一款第(五)项、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司应偿付原告xx装修缺陷修复重装费用和损坏物品赔偿人民币8,549元，此款与原告xx未支付装修款5023.2元抵扣,被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司于本判决书生效之日起10日内偿付原告xx人民币3,525.8元
二、驳回原告xx的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费799元、鉴定费5,500元，共计6,299元，由原告xx负担受理费599元，被告上海xx建筑装饰设计工程有限公司负担受理费和鉴定费5,700元此款已由原告预交，被告应于本判决书生效后7日内交本院。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审判长杨建芳
审判员闵浩德
代理审判员 叶利芳
书记员朱婷
欧式装修风格一般分为古典欧式跟现代欧式两大类，现代欧式更关注色彩华丽、风格富丽、典雅和线形流动的变化。欧适装修带有精致的壁纸，家俱的精心挑选，吊顶墙面的装饰，让整个家舒适又带着小奢华。下面我将带来一些欧式装修案例分析的效果图，网友们有想法家里要装修成欧式装修风格的，可以参考看看哦。
欧式装修案例分析1、客厅
作为客厅的一角，很好的表现了现代欧式装修风格。其中以自然简洁为原则，整体以白色为基调。采用了少量的金属材质的装饰物点缀在空间中。褐色的背景墙也形成了很好的对比效果。
欧式装修案例分析2、楼梯
如果空间够大，那么不妨在家中设计一个装饰用的楼梯吧，给它铺上自己喜爱的地毯，上面可以很惬意的躺在、坐着，喝喝茶放松放松心情。不仅能起到很好的美观作用同时还有不少实用价值，当做收纳也挺不错。
欧式装修案例分析3、卧室
卧室吊顶采用石膏线做装饰，床背景是由樱桃木做装饰，中间为布艺软包，墙面贴艺术墙纸，采用了复合地板。床两边放了台灯，使室内更具浪漫。
欧式装修案例分析4、餐厅
餐厅的地毯采用了亮丽的黄色，在一片暗色系中尤为醒目。有着褐色坐垫和靠背的椅子在造型上采用的是现代风格，而一旁的茶几更是将现代科技表现的淋漓尽致。
欧式装修案例分析5、休闲区
餐区的旁边是休闲区也是棋牌室，与餐厅只有一排扶手相隔，此是平时闲下来用来招呼朋友一起打麻将的地方，整个房间的灯采用黄色为基调，棋牌室的地面铺的不像餐区贴的是抛光砖而是改为复合地板。整个房间的窗户够大采光非常好，使整个房间特别明亮，休闲区选用木地板材质。
上面就是我介绍的欧式装修案例分析，以简洁明快的设计风格为主调，在满足家庭必备功能需求的同时也打造了一个温馨而舒适的家庭环境。
卫生间本就是居室中最狭小的地方之一，小户型4平米的卫浴间里最重要的是什么？不用说，就是如何在狭小的空间里保证各项功能设置齐备。因此，巧妙而且充分地利用各种角落和立面，才是聪明之举。那么，不如大家随时光装修网我来看看这个小户型卫生间的装修案例吧。
小户型卫生间装修案例分析
装修 方案介绍
1、地面空间不够就向立体发展，这是小空间的设计法宝。墙面上、窗台下、墙角里都是发挥创意的好地方。
虽说一切为了节省空间，可是不能省掉应该有的功能，必要的淋浴、洗面盆等设施要注重多功能。四平米的空间里要注意水气的排散，格局有时不允许制做淋浴屏，那就要特别安装排风扇或是注意窗子的通风。
2、利用墙面安装杂物筐或毛巾架，利用一切可以利用的地方，让空间的使用率不断增大。
3、如果有可能，尽量把镜子做大，通过光线的反射来扩大空间的视觉。在装饰手法上，尽量使用单一的色调，过多的色彩会增添卫浴间里的零乱感觉另外，玻璃也是个不错的帮手。
4、尽量使用台式面盆，增加台面的使用率，以摆放众多的瓶瓶罐罐，便于随手使用。不常用的东西可以放到柜子里面。
5、面盆下的空间应该善加利用，可以做成柜子收纳杂物，也可以安装个架子放置日常用品。
空间小东西可不会少，可以将马桶的水箱、收纳柜一并隐藏在墙的立面里，省去了很多不必要的「外在内容」，让空间更加清爽干净。
6、多功能花洒是弥补小空间淋浴功能单调的最佳工具。
7、水龙头小巧的造型减少了视觉阻碍，使用也更方便快捷。
8、马桶的水箱也能藏起来。随着施工工艺的更新，墙壁内的工程已能实现管线隐藏，所以在墙体里可以隐藏的，不会只有水箱而已。
小户型卫生间装修案例分析
不管是大厕所还是小厕所，在装修的时候都要以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。大厕所空间大，装修起来比较容易而小厕所就不一样了，既希望所有设备一应俱全，又希望看起来不要太狭窄太杂乱，因此小厕所装修最关键就是要合理利用一切能够利用的地方。现在买房不易，寸土寸金。要想有一个舒适的居住环境就要做好规划，卫生间也一样哦。
地中海在我们眼中总会联想到爱琴海，在那有海天一色的风景及白色的堡垒。优美的风景让所有的烦恼都烟消云散。或许，我们能拥有这样的家。
▽
无需过多的蓝色来点缀，整体基调以白为主，让整体空间更加柔和舒适。窗外各种风景都将融入其中，在这将会忘却所有的烦恼。
使用白色的护墙板呼应上简单的吊顶，利用镜面让整体空间更加广阔。使人们在这里休闲地享受着独处的时光。
拱形的门洞配搭著拼接的墙纸，像似栅栏处看到美丽的蓝天。吊顶的条纹完美地呼应着墙面，营造出田园的自然感。
简洁干练的背景墙，并不需要过多的装饰即可让空间美丽而自然。
整体蓝白颜色的搭配，配置上木质的柜子，加上一些独特的花色点亮整体空间。
书房也将沿用整体的风格格调，只是更多地使用木的颜色使整体空间不会过于苍白。
蓝色的家俱配搭上简单的墙纸即可营造出整体的氛围，又不失作为儿童房的活跃感。
相关阅读推荐：
了解地中海风格五大特点 走入地中海的世界
70平米地中海风格装修案例 竟然可以这样美
书房也将沿用整体的风格格调，只是更多地使用木的颜色使整体空间不会过于苍白。
蓝色的家俱配搭上简单的墙纸即可营造出整体的氛围，又不失作为儿童房的活跃感。
相关阅读推荐：
了解地中海风格五大特点 走入地中海的世界
70平米地中海风格装修案例 竟然可以这样美
装修所需考虑的问题非常广泛,想要兼顾全家人的需求,那前期的准备就必不可少了。以下是装修常见问题案例解析，让大家更加了解“装修”这件事！
问题一：未留出储物空间 日后添乱
张先生初次置业的房子有80多平方米，结婚前他在两间卧室都做了2.6米高的整堵墙衣柜，开始非常适用。结婚后，爸妈送的加上妻子陪嫁的大小棉被就有8床。有小孩以后，衣服、鞋子、玩具也日积月累地多起来，家里乱七八糟，沙发、椅背上都挂着衣服。一到夏天换凉席、凉枕，更要拼命挤柜子。
专家建议：在家装设计时要留下足够的贮物空间，可考虑在有限的空间里设计衣帽间等整体储藏室，以备日后使用。
问题二：未验收隐蔽工程 电路老短路
孙女士坐在全新的书房里，本来感觉极为惬意，但只要她一打开电脑就跳闸。孙女士只好临时从别的屋里接一个接线板出来，
虽解决了电路短路问题，但有损书房的整体美观。后来孙女士请相关人员检测后才发现，原来是书桌后面墙上开关把火线、零线接错了，导致一使用电器就会出现短路现象。
专家建议：在装修完工后，业主除自己动手试用所有电器开关外，还应请专业人士进行检验，看看电路安装是否合格，同时，别忘了向家装公司索取电路与水路的装修图，以便日后维修与维护。
问题三：频繁换漆工 墙漆色差大
魏先生装修施工拖的时间比较长，有些需要连贯的施工没能保证同一个师傅从头做到尾，比如油漆工前后就换了三个人，不同的师傅手艺不一样，蓝色的墙漆刷得深浅不一。
专家建议：为保持家装的整体感效果，业主应督促装修公司在装修过程中进行连贯操作，
不仅是某道工序应由专人负责施工，在施工的时间上也要注意连贯，以免出现不良的装修效果。
问题四：地漏不漏 “水漫金山”
王先生家装修主卫时，地漏排水处不是最低处，因为当初装修时没想到要铺瓷砖，所以施工时他和工头都忘了这个最基本、最重要的要求，完工时洁具已经安好，王先生嫌麻烦，就懒得改了。但从此王先生就天天忍受每次沐浴后的“水漫金山”之苦。
专家建议：排水是卫浴间装修的关键，业主在验收卫浴间时千万别忘了对排水系统的检测，这不仅会影响到今后的沐浴心情，情况严重的还会造成卫浴间漏水，甚至会造成对其他房间家俱的侵蚀。
问题五：木制品材质不同 难免杂乱
业主陈小姐在装修前看到提示，为了保持家俱环境的整体感，应尽量选用颜色相近的木制品，因此她选用了水曲柳擦色(鞋柜、电视柜、书桌、酒柜台面)、柚木(书柜少量门板)、橡木(餐桌椅和茶几)和核桃木(卧室家俱)。装修结束以后发现，即使颜色近似，毕竟纹路和观感完全不一样，甚至还会觉得杂乱，不够统一，难上档次。
专家建议：装修时，家装的木制品部分尽量考虑统一的品种，统一的颜色，这样不仅可产生浑然一体之感，还有助于提升档次。
问题六：装修未完结清款 出了问题无人管
龙先生买的是一栋别墅，搬家的心情比较迫切。为了促使装修公司尽早完工，龙先生在工程进行到80%时就将全部款项悉数付给了装修公司。
等到装修完，龙先生却发现有很多地方不尽如人意，找装修公司理论时，装修公司却以种种理由进行推脱搪塞。
专家建议：一般来讲，装修费用都要分几批付给装修公司，而最后一笔款项一定要业主亲自验收或请行家装修验收后才能付清，而验收的时间最好在工程完工后一周左右。如果还没装修完，就付完全款，出了问题难以维权。
欧式风格，是近年来很受欢迎的装修风格之一，瑰现而非浮华这是一种理念，让古典与现代在岁月的脚步中驻足这又是一个美学范畴，在各行各业的方方面面大放光彩，仿佛嘹亮的小号在低沉的大提琴声中盘旋，让高贵的艺术气质散落在空间的每一处角落。下面装修网我就来给大家介绍一款欧式装修案例分析，是欧式新古典风格哦。
开放性的厨房会给人以轻松休闲的感觉。它独特的视角，灵动的空间感，都会给人放松的气氛。白色，暗色调的组合，使空间变得错落有致，白色的台面，使暖色调的气氛中增加了一点“冷”，动静结合，冷暖相映。
我们优雅的把这一层的客厅称为“礼仪区域”，这是和国外的生活习性相符的。在欧洲，客厅的定义与国内不太一样，它是供主人和客人闲谈休息的地方，一般不会出现电视等娱乐设施，很纯粹的一种休闲。设计师在这一区域把尊贵和优雅表现得淋漓尽致。沙发布料选择了暗花布纹，与墙纸的金色遥相辉映，窗帘选用暗色调与暗金相结合，对比和谐，层次有序。壁炉之上的装饰镜凸显欧式的尊贵和高雅，顶上的吊灯线条优美，与客厅整个环境结合，
更显出主人的品位。
设计师把原来一层的空间划分为了餐厅和书房。楼梯间的充分运用是最大亮点。淡绿色的壁纸，透著金黄的灯光，更显暗金浮动的本色。
白色的罗马柱，弧形的吊顶，是欧式不变的元素。可是，在设计师精心的设计下，不变的元素也凸显与众不同的感觉。
金色花纹的壁纸加上吊顶，拉升了餐厅的层高，古典气息的吊灯渲染用餐时的宁静与享受。象牙色的地砖更显空间的大气与灵动，让人心眼一亮。古色古香的壁柜，欧式元素的壁画，都显出主人独特的欣赏，大气不落俗套。 三层的书房选用的是楼梯间的一角，这也是设计师利用空间恰到好处的一点。三层的结构本就是主人的私人空间，在这一点就要突出宁静与和谐。金色的窗帘，绿色的植物都是添色的元素。让我们不禁感觉走进了人心灵的最深处。
主卧大气浑厚的气势，让我们再次感觉到了欧式的不同之处。这款睡床充满温馨，木质的材料，浮雕的花纹，落地窗的处理，都让卧室显得时尚而又唯美，宁静而又脱俗。
次卧的色彩与主卧完全不同。浅色调给人以轻松明快，与主卧的感觉完全不同，很有年轻的气息。色泽上的选择，家居和配饰，都非常精致。显出主人生活的另一面，就是青春与活力的展现。
卫生间没有凸显的风格，一如往昔的华丽。其实，这一个角落，我们最想感觉到的不再只是风格，而是舒适和干净。金色的地砖，花纹的壁纸，显出个性的差异，比较奢华，而又有一种非宫廷的高贵。
上面就是我介绍的欧式装修案例分析，看了是不是很心动呢。采光是这套房子独一无二的优势，在家俱选配上，采用宽大精美的家俱，配以精致的雕刻，整体营造出一种华丽、高贵、温馨的感觉。
卫生间没有凸显的风格，一如往昔的华丽。其实，这一个角落，我们最想感觉到的不再只是风格，而是舒适和干净。金色的地砖，花纹的壁纸，显出个性的差异，比较奢华，而又有一种非宫廷的高贵。
上面就是我介绍的欧式装修案例分析，看了是不是很心动呢。采光是这套房子独一无二的优势，在家俱选配上，采用宽大精美的家俱，配以精致的雕刻，整体营造出一种华丽、高贵、温馨的感觉。
复式楼，也就是我们所说的LOFT，现在是越来越常见了，每次看到 复式楼装修 案例都忍不住暗下决心，以后咱也要这样的LOFT！
你看，谁的梦想青春里面没有一个LOFT呢？虽然听起来很暗爽，但 复式楼装修 起来也是一件麻烦事儿！ 楼梯 下方怎么利用？层高低采光差怎么办？动线如何更合理？
是吧，随便抛出一个问题就能把你难住了。当然烦恼的事情要放到后面说，LOFT的梦想还是要有的，万一实现了呢？
先来一套复式楼装修案例洗洗眼：
复式楼案例分析
地面面积：45㎡
交房的时候，业主拿到的就是一个超级方正的户型（如图），两面有窗，两面无采光，进去一览无余。原户型面积为45平米，层高4米。看到房的第一想法，就是要做复式、阁楼。但是完全做复式的话，楼层就会比较矮，经过和设计师沟通，决定做成部分挑空的空间。
一楼平面图
二楼平面图
门厅只有1.5米宽，单设置鞋柜及鞋凳就显得太过于拥挤。设计师将第二级台阶做了拉伸，同时实现了换鞋凳、鞋柜的功能。
楼梯选用了半箱体、半框架的设计，利用箱体的空间做成了储物衣柜，同时也起到了一定的“屏风”作用。进门这一段楼梯做成了框架式，有助于视觉上的旷阔。
大大的穿衣镜，方便每天出门前照一照，整理下自己的着装。
箱体式楼梯底部做成了挂衣区，也可以是一个小型的储物间。
客厅有两扇超大的落地窗，完全满足了客厅、书房、厨房以及二层卧室的采光。
客厅是挑高设计，并且二层空间几乎全部开放，视觉上基本无障碍，空间通透自由，根本不会显矮。
大大的落地窗让客厅阳光四溢，客厅没有过大的饰物遮挡阳光，通透明亮的视觉享受让人感受到生活的美好。
电视墙做了客厅和书房之间的隔断。书房和客厅分享一面超大的窗户，采光超级棒，半开放式的书房，完全贴合了复式自由开放的主题。
用一个书架装饰了整面墙，那自上而下满墙设计的书架，总令人心生满足之情。临近窗户的墙面最适合满墙装书架的位置，大量采光能将视觉压迫感降至最低。
开放式厨房和吧台结合的设计，取消了餐桌。家里只有业主夫妻两人居住，没有老人小孩，不需要有太多的私密空间，所以大部分空间都做成了开放式。
设计一个小吧台，厨房的颜值提高了不止一点点。直接用小吧台作为隔断，分割出两个功能分区。
这个角度可以看到，楼梯延伸到门厅的末端做了一个洞，设计成雨伞支桶。
卧室做成了开放式，但又不是完全没有私密性，垂在两边的 窗帘 就像护卫，随时等待主人的召唤。
衣帽间下方是意外得来的玻璃透明采光口。
卫生间没有过多的设计，简简单单地做好了干湿分区。
怎样才能装修出足够惊艳又兼具实用的复式楼？
》》》楼梯
在复式楼的装修中，楼梯是装修的重点，是展示装修风格和业主品味的一个亮点。现在比较常见的楼梯造型有：
1、弧梯：比较适合大型的复式楼装修。
2、折梯：是一般复式楼的常见选择。
3、旋梯：折梯的变种。
从材质上大概分为几种：全实木、钢木结构、钢梯、铁艺楼梯、玻璃楼梯等，大家可以自己去了解一下。楼梯扶手的材料最理想的是实木，其次是石板。
楼梯除了要保证通透性和采光，同时也要最大程度利用楼底的空间。旋转楼梯虽然确实一定程度上能够节约空间，但不是每个户型都实用，而且价格会高很多。
在楼梯下部不一定要做满柜子，这样异形的柜子不但需要额外的定制费用，还不方便收纳。相反，布置矮柜、电视柜或者书桌又能利用空间，又不至于产生额外的费用，楼梯的台阶只要侧面也封上就无需担心落灰了。
》》》采光
复式房的层高落差较大，装修吊顶时，对灯具款式的选择面更大。在客厅灯具的选择上，可以选择比较大的高档灯具作为主灯装饰，以彰显居室的豪华大气。
其他 地方可以使用吊灯、筒灯、射灯、壁灯等灵活搭配，像楼梯可以使用筒灯照明，均匀发光，不会像射灯一样在楼梯台阶上留下阴影。
》》》分区
复式楼从总体来看，就是做到了动静分区，像客厅、餐厅等公共区域通常情况下会被安排在底层，睡眠区、休息区会被安排在上部，这样的安排具有使开放空间更加开阔，隐私空间更私密化的优点。虽然空间能够随心所欲地分割，但是我们对于复式楼的第一个建议就是：少砌墙，少做永久隔断。
什么是永久隔断呢？就是隔了隔了，除非把它拆掉，否则它就会一直隔在那里。除了实墙之外，玻璃隔断也是算永久隔断的，虽然玻璃隔断能透光，但它不透气，而且也影响空间使用。
即使因为某些特殊的需求需要隔断，比如需要两个卧室，那么首推用折叠门、移门、隔断帘等方式隔开，要用时拉起来确保隐私，其余大部分时间都保持畅通。
看完 复式楼装修 的案例，心里还是很喜欢复式楼的。万事俱备，就差钱了......
（一）：简单分析室内设计 步入住宅大厅，顷刻被置中的艺术品抓住了视线，独特的艺术椅子配以红色的坐垫，白色的沙发加上明亮的光线让人倍感精神，一尘不染、素净澄明。设计师用平静的心灵看世界，利用淡淡的家具布局把原有的空间净化，把屋主的气质和品位含蓄地表现出来…… 透过多种软装潢及艺术品的姿态游走其中，给人高人一等的气派。
（二）通过分析设计师的作品进一步了解设计师的理念在设计作品中的体现： 设计师在简约的空间形态上，勇于将新古典的表现元素运用到了简约整体语言节奏上，非常到位。并增加了许多非常精致奢华的元素，用了不少很经典的平面图案；奇怪的是尽管到处都是，但并不觉得复杂，反而有种构成奢华亮丽的秩序美，如此养眼、养神、养境界的画面令人陶醉。将空间经营滋润的如此时尚奢华，而且又是那么的耐看，的确给人一种回味无穷的视觉魅力。无论是在色彩感情的冷暖控制上，还是在斗胆使用材质肌理选择上；无论是在灯光渲染处理的格调上，还是在空间分割界面衔接技巧上，无论在空间构思构图上，还是在空间六个界面的场域调度的转换上，设计师的语言简约，但不简单。
混搭风格是将东西方装饰设计项目或古今文化美学巧妙地结合于一体，充分利用空间层次和材料样式，创造出个性的家居环境，混搭并不是将各种风格元素堆积在一起，而是将它有主有次相互搭配，做到和谐有序。中西元素搭配是主流，古典与现代搭配是个性，靠局部的设计增加视觉冲击力，混搭不是乱搭，避免出现眼花缭乱的视觉效果。接下来装修网我分享混搭风格装修效果图，展现百变家居风情!
混搭不是乱搭，避免出现眼花缭乱的视觉效果!混搭风家居每一套装修都可以给你别具一格的感受，每个都有一个全新的亮点，感受别样的家居生活。
相关文章推荐：
95平混搭风格案例 唯美温馨的小家
混搭风格装修案例 带给你另类感受
混搭风格装修日记 原来混搭可以这么美
新式混搭风格设计 朋友都说比别墅大气
混搭风格装修案例 极具个人色彩的浪漫之家
看看别人家父母的装修 小清新之家的装修日记
混搭不是乱搭，避免出现眼花缭乱的视觉效果!混搭风家居每一套装修都可以给你别具一格的感受，每个都有一个全新的亮点，感受别样的家居生活。
相关文章推荐：
95平混搭风格案例 唯美温馨的小家
混搭风格装修案例 带给你另类感受
混搭风格装修日记 原来混搭可以这么美
新式混搭风格设计 朋友都说比别墅大气
混搭风格装修案例 极具个人色彩的浪漫之家
看看别人家父母的装修 小清新之家的装修日记
